您的位置 首页 > 法律百科 > 民事诉讼

工程合同纠纷如何处理 工程合同纠纷开庭后多久出判决结果 工程合同纠纷开庭后多久出判决结果

AI答案

本文是小编为工程合同纠纷如何处理撰写,不知道工程合同纠纷如何处理的朋友可以通过下文了解:

工程合同发生纠纷之后,双方可以首先进行协商调解,若是协商调节不成的,可以准备相应的证据到当地人民法院进行诉讼解决,对受伤结果不满意的,还可以进行上诉解决,若是仲裁解决的话,那只能听取结果了。

一、工程合同纠纷如何处理?

发生工程合同纠纷的,可以按以下方式处理:

(1)当事人自愿协商解决;

(2)第三人或者人民调解委员会居中调解;

(3)向仲裁委员会申请仲裁;

(4)向人民法院提起民事诉讼。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

二、工程开竣工日期如何确定

建设工程施工合同实际开工日期的确定,一般以开工通知载明的开工时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定开工日期;因承包方原因导致实际开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期;承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工日期;既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。

发包人、承包人、设计和监理单位四方在工程竣工验收单上签字确认的时间,可以视为竣工日期,但当事人有相反证据足以推翻的除外。

三、工期顺延如何认定

因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

工程合同纠纷处理包括建设工程合同纠纷处理过程中,不轻易打官司,双方可以就问题来协商解决,在合同履行中,要及时签证及保存相关证据等。若是当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。

相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“工程合同纠纷如何处理”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。

责任编辑: 鲁达

1.内容基于多重复合算法人工智能语言模型创作,旨在以深度学习研究为目的传播信息知识,内容观点与本网站无关,反馈举报请
2.仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证;
3.本站属于非营利性站点无毒无广告,请读者放心使用!

“工程合同纠纷如何处理,,工程合同纠纷开庭后多久出判决结果,工程合同纠纷案例16个,工程合同纠纷诉讼有效期”边界阅读